背景资料:某酒店工程,建筑面积28700m2,地下1层,地上l5层,现浇钢筋混凝土框

来源:www.tikuol.com 发布时间:2020-06-21 12:21
题型:问答题 案例分析题

问题:

背景资料:

某酒店工程,建筑面积28700m2,地下1层,地上l5层,现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了施工总承包合同。

工程施工过程中,发生了如下事件:

事件一:某批次框架结构用的钢筋,施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的,没有进行进场复验等质量验证工作,直接投入了使用。

事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场停工,影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。

事件三:在竣工验收时,建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。

事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。

事件一中,施工单位的做法是否妥当?列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。

答案:

点击这里,查看答案

要到微信小程序或APP查看答案哦。

实在点不开答案,可以分享到微信,

在微信里面查看答案。

APP具体操作流程为:

1、下载安卓(苹果)APP

2、点这里打开APP显示答案

题型:单项选择题 A1/A2型题

男性,43岁。胃溃疡病史6年,半年来加重,尤以进食后明显,近2天来呕血2次,排黑便5次。不宜选择的治疗是()

A.口服去甲肾上腺素止血

B.三腔两囊管压迫止血

C.输血补液

D.禁食

E.肌注巴曲酶

题型:单项选择题

引起细菌性肝脓肿的最常见原因是

A.胆道化脓性感染

B.坏疽性阑尾炎

C.开放性肝损伤

D.右侧膈下脓肿

E.肝包虫病

题型:单项选择题

被撤销监护人资格的侵害人,自监护人资格被撤销之日起()内,可以书面向人民法院申请恢复监护人资格。

A、三个月至一年

B、两个月至半年

C、一个月

D、60天

题型:单项选择题

转子推力盘的瓢偏度允许值为()mm。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

题型:多项选择题

代理凭证式国债产品特点有()

A.信用等级最高

B.变现灵活、流动性好

C.良好的理财工具

D.发行期次较多

E.购买程序复杂